Hatályos: 2025. október 26-tól
Kiadó: Schauer Generál Kft. és KOMP Média és Marketing Kft.
(együttesen: Üzemeltetők)
Székhelyek:
Schauer Generál Kft. – 6524 Dávod, József Attila utca 43.
KOMP Média és Marketing Kft. – 1027 Budapest, Bem József utca 9. Fsz. 10. ajtó
E-mail: info@schauerguard.hu
Honlap: https://schauerguard.hu
1. Az ÁSZF célja és hatálya
Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Schauer Guard rendszer (továbbiakban: SG rendszer) megrendelőinek
(továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit szabályozza.
Az ÁSZF célja, hogy a Megrendelő számára átláthatóan rögzítse:
a rendszer használatának feltételeit,
a megrendelési és szerződéskötési folyamatokat,
a garanciális eljárások szabályait,
valamint a felek jogait és kötelezettségeit.
A jelen ÁSZF a Schauer Guard Rendszerhasználati Szabályzatával együtt érvényes,
és annak elválaszthatatlan mellékletét képezi.
2. A szolgáltatás tartalma
A Schauer Guard rendszer célja, hogy a Megrendelő számára ellenőrzött, auditált és garanciával fedezett kivitelezési szolgáltatást biztosítson
a festés és szárazépítészet területén, kizárólag a rendszerben minősített, auditált vállalkozók bevonásával.
A rendszer használatával a Megrendelő:
biztonságos csatornán keresztül kérhet ajánlatot,
csak ellenőrzött, auditált kivitelezőkkel lép kapcsolatba,
és az SG garancia által védett munkát kap.
A Schauer Guard rendszer nem közvetlen kivitelező, hanem az auditált vállalkozók tevékenységét összefogó, ellenőrzött rendszer,
amely garanciát vállal a szerződéses feltételek és a minőségi követelmények teljesülésére.
3. Megrendelés és szerződéskötés folyamata
A Megrendelő a Schauer Guard online felületén keresztül nyújtja be igényét (megrendelői űrlap).
Az SG adminisztráció az igényt előszűri, és a legmegfelelőbb auditált vállalkozóhoz továbbítja.
A kiválasztott vállalkozó hivatalos árajánlatot készít a Megrendelő részére.
A felek a Schauer Guard által kibocsátott hivatalos szerződést írják alá, amely tartalmazza az SG garancia záradékát.
A szerződés az SG rendszerében projektszám és iktatószám alapján kerül rögzítésre.
A garancia csak akkor érvényes, ha a szerződés mindkét fél által aláírt, az SG rendszerébe beküldött és a díjak megfizetésre kerültek.
4. Díjak és fizetési feltételek
A Megrendelő a következő, a rendszer használatához kapcsolódó díjakat fizeti:
| Díjtípus | Összeg (nettó) | Fizetési időpont | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Projektindítási díj | 4 500 Ft | a megrendelés benyújtásakor | adminisztrációs díj |
| Garanciaigény indítási díj | 4 500 Ft | garanciális igény esetén | egyszeri ügyintézési díj |
A projektindítási díj és a garanciaigény indítási díj adminisztratív költség, amely a rendszerben történő ügyintézéshez és dokumentáció-előkészítéshez kapcsolódik. A befizetett díjak nem visszatéríthetők, függetlenül attól, hogy a megrendelő a folyamat során eláll-e a szerződéstől, vagy az adott projekt később nem valósul meg.
A kivitelezésre vonatkozó díjakat és fizetési feltételeket a Megrendelő és a kivitelező között megkötött SG hivatalos szerződés tartalmazza.
A díjak a vállalkozó részére közvetlenül, a szerződésben meghatározott feltételek szerint fizetendők.
A Schauer Guard rendszer az Üzemeltetők részéről nem számlázza ki a kivitelezési munkát,
kizárólag az adminisztrációs és garanciális díjak vonatkozásában állít ki számlát.
5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
A Megrendelő köteles:
a megrendelés során valós adatokat megadni,
a hivatalos SG szerződést a kivitelezővel aláírni,
a munkaterületet a szerződésben meghatározott időpontban biztosítani,
a vállalkozóval együttműködni és a kivitelezés feltételeit megteremteni,
a garanciaigényt kizárólag az SG rendszerén keresztül benyújtani,
tartózkodni bármely olyan magatartástól, amely a rendszer jó hírnevét, működését vagy partnereit sérti.
A Megrendelő jogosult:
garanciális igényt benyújtani, ha a szerződésben rögzített feltételek teljesültek,
tájékoztatást kérni az SG rendszertől a projekt állapotáról,
értékelést adni a vállalkozó teljesítéséről.
6. A garancia érvényesítésének feltételei
A Schauer Guard garancia csak akkor érvényesíthető, ha:
a Megrendelő és a vállalkozó az SG hivatalos szerződését írták alá,
a szerződés projektszámmal és iktatószámmal ellátva rögzítésre került az SG rendszerében,
mindkét fél megfizette a rá eső díjakat,
a kivitelezés befejezése megtörtént és dokumentált,
a hiba bejelentése a Garanciaigény Adatlapon történt.
A garancia a szerződésben rögzített időtartamig érvényes.
A garanciális igényt az SG adminisztráció bírálja el, és az auditált vállalkozó köteles a javítást vagy helyreállítást elvégezni.
7. Garanciális eljárásrend
A Megrendelő garanciaigényét kizárólag az SG hivatalos Garanciaigény Adatlapon nyújthatja be.
Az SG adminisztráció 5 munkanapon belül visszaigazolja a kérelem befogadását.
Az Üzemeltetők ellenőrzik a szerződés érvényességét és a díjfizetési státuszt.
Jogos igény esetén az auditált vállalkozó köteles a hiba kijavítását megkezdeni.
A garanciális javításról jegyzőkönyv készül, amely az SG rendszerében archiválásra kerül.
8. Felelősségkorlátozás
A Schauer Guard rendszer az auditált vállalkozók tevékenységéért közvetlen felelősséget nem vállal,
mivel a szerződés a Megrendelő és a kivitelező között jön létre.
Az Üzemeltetők felelőssége a garancia adminisztratív működtetésére, a dokumentációs ellenőrzésre
és a minőségbiztosítási folyamat fenntartására korlátozódik.
A Schauer Guard rendszer nem vállal felelősséget:
a kivitelező hibás teljesítéséért,
az esetleges késedelemért,
vagy az olyan kárért, amely a Megrendelő vagy harmadik fél magatartásából ered.
9. Adatkezelés
Az Üzemeltetők a Megrendelő adatait kizárólag a rendszer működtetése, kapcsolattartás és garanciális ügyintézés céljából kezelik,
a hatályos Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint.
A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az SG a kiválasztott vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítsa.
10. Elállási és felmondási jog
A Megrendelő a megrendelés és a szerződéskötés után elállhat a munkától,
azonban az elállás feltételeit a Megrendelő és a vállalkozó között létrejött SG hivatalos szerződés szabályozza.
Az Üzemeltetők által beszedett adminisztrációs díjak (projektindítási díj, garanciaigény díj) nem visszatéríthetők,
mivel azok az ügyintézési folyamat költségeit fedezik.
11. Jogviták és joghatóság
A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.
A felek a vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel rendezik.
Ennek eredménytelensége esetén a jogvita elbírálására a Bajai Járásbíróság illetékes.
12. Záró rendelkezések
A jelen ÁSZF 2025. október 26-án lép hatályba,
és a Schauer Guard rendszerben megrendelést leadó minden természetes vagy jogi személyre kötelező érvényű.
A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy annak tartalmát megismerte, megértette és magára nézve kötelezőnek tekinti.